Понедельник | с 9:00 до 18:00 |
Вторник | с 9:00 до 18:00 |
Среда | с 9:00 до 18:00 |
Четверг | с 9:00 до 18:00 |
Пятница | с 9:00 до 15:30 |
Перерыв на обед с 13:00 до 13:30 В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Суд кассационной инстанции направил на новое рассмотрение дело по спору между сторонами договора подряда, одна из которых является потребителем | версия для печати |
В Центральный районный суд г. Кемерово с иском о взыскании основного долга, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по договору на изготовление мебели обратился гражданин-потребитель. Требования были мотивированы тем, что по истечении определённого договором срока услуги не были оказаны. По мнению истца, на момент предъявления иска подрядчик обязательства так и не исполнил. Решением Центрального районного суда г. Кемерово иск был частично удовлетворен. С изготовителя мебели взысканы денежные средства, уплаченные по договору оказания услуг, неустойка, компенсация морального вреда, штраф; в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина. Кемеровский областной суд поддержал решение суда первой инстанции. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не согласился с такими выводами нижестоящих судов. Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам указала, что между заказчиком и исполнителем был заключен договор об оказании услуг по изготовлению мебели. Период оказания услуг определен с 6 марта 2024 г. по 6 апреля 2024 г. 12 апреля 2024 г. заказчик направил в адрес исполнителя претензию в связи с истечением срока договора и его неисполнением, уведомил об отказе от договора и потребовал вернуть предоплату. Претензия была получена ответчиком 24 апреля 2024г. Установив указанные факты, суды, руководствуясь положениями Закона о защите прав потребителей, пришли к выводу об удовлетворении исковых требований. Между тем, при рассмотрении дела как в суде первой, так и апелляционной инстанции исполнитель возражал против заявленных требований и указывал, что работы по заключенному между сторонами договору подряда были выполнены в соответствии с его условиями, хотя и с нарушением срока, но в полном объеме. Судами установлено, что согласно переписке сторон в мессенджере «WhatsApp», 18 апреля 2024г., то есть до получения уведомления об отказе от договора, ответчик сообщил истцу о выполнении работ по договору и необходимости согласования даты доставки и монтажа. С 21 апреля 2024г. по 24 апреля 2024г. ответчик ежедневно просил истца согласовать время доставки мебели с приложением фотографий, ответы на сообщения со стороны истца не последовали. Кроме того, как следовало из аудиопротокола судебного заседания суда первой инстанции, представитель истца подтвердил факт частичного принятия мебели и ее монтажа. Утверждения ответчика о выполнении работ в полном объеме не были проверены судами и не получили оценки в состоявшихся судебных актах. Учитывая выявленные нарушения норм материального права, кассационный суд отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово. |
Понедельник | с 9:00 до 18:00 |
Вторник | с 9:00 до 18:00 |
Среда | с 9:00 до 18:00 |
Четверг | с 9:00 до 18:00 |
Пятница | с 9:00 до 15:30 |
Перерыв на обед с 13:00 до 13:30 В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |